Aviso importante: Al acceder y utilizar este sitio web o contratar los servicios de Betanzos Construcciones y Obras, acepta quedar vinculado por los presentes Términos y Condiciones. Si no está de acuerdo con alguno de ellos, le rogamos que no utilice este sitio web ni contrate nuestros servicios.
1. Identificación del Titular
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), se facilitan los siguientes datos:
- Nombre / Razón social: [Nombre completo del autónomo] (en adelante, "Betanzos Construcciones y Obras")
- NIF/DNI: [XXXXXXXXX]
- Actividad económica: Trabajador autónomo — Colocación de azulejos, gres, mármol y piedra
- Domicilio: [Dirección completa], España
- Correo electrónico: info@betanzosconstrucciones.es
- Teléfono: +34 XXX XXX XXX
2. Objeto y Ámbito de Aplicación
Los presentes Términos y Condiciones regulan el acceso y uso del sitio web de Betanzos Construcciones y Obras (en adelante, "el Sitio Web"), así como la contratación de los servicios ofrecidos a través del mismo.
El Sitio Web tiene carácter meramente informativo y comercial, y sirve como medio para que los usuarios puedan conocer los servicios ofrecidos y solicitar presupuestos.
3. Descripción de los Servicios
Betanzos Construcciones y Obras ofrece los siguientes servicios profesionales de colocación y revestimiento:
- Suelos: Colocación de gres porcelánico, mármol, piedra natural, parquet cerámico y todo tipo de pavimentos.
- Escaleras: Revestimiento de escaleras interiores y exteriores con distintos materiales pétreos y cerámicos.
- Piscinas: Revestimiento interior y exterior de piscinas con gresite, azulejo y mosaico.
- Reformas integrales: Reforma completa de cocinas, baños y estancias con colocación de cerámica y piedra.
- Exteriores: Pavimentación de terrazas, jardines, patios y accesos exteriores.
- Baños: Diseño y ejecución de baños completos con todos los elementos de revestimiento.
Los servicios se prestan en España, sujeto a disponibilidad y a la distancia geográfica. El alcance exacto, los materiales a utilizar y el precio se acordarán individualmente mediante presupuesto por escrito antes del inicio de los trabajos.
4. Proceso de Presupuesto y Contratación
4.1 Solicitud de presupuesto
La solicitud de presupuesto a través del formulario de contacto no constituye ningún compromiso contractual por ninguna de las partes. Se trata de una solicitud de oferta sin carácter vinculante.
4.2 Validez del presupuesto
Los presupuestos emitidos tendrán una validez de 30 días naturales desde su fecha de emisión, salvo indicación expresa en contrario. Transcurrido este plazo, el presupuesto deberá ser solicitado de nuevo.
4.3 Formalización del contrato
El contrato se entenderá perfeccionado cuando el cliente acepte el presupuesto por escrito (email, firma u otro medio fehaciente) y se acuerden las condiciones de pago y plazo de ejecución. Cualquier modificación posterior deberá acordarse por escrito.
4.4 Señal o anticipo
Podrá acordarse el pago de una señal o anticipo como parte del precio total. La cuantía y condiciones de devolución se especificarán en el presupuesto o contrato de obra.
5. Obligaciones de las Partes
5.1 Obligaciones de Betanzos Construcciones y Obras
- Ejecutar los trabajos conforme a las especificaciones acordadas en el presupuesto.
- Utilizar materiales de la calidad acordada y que cumplan la normativa técnica aplicable.
- Mantener informado al cliente sobre el progreso de los trabajos.
- Cumplir con los plazos acordados, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias ajenas al control del contratista.
- Mantener las debidas condiciones de seguridad en el lugar de trabajo.
- Disponer de los seguros de responsabilidad civil exigibles para el ejercicio de la actividad.
5.2 Obligaciones del cliente
- Facilitar el acceso a las instalaciones en los horarios acordados.
- Retirar enseres y mobiliario de las zonas de trabajo salvo acuerdo en contrario.
- Abonar el precio acordado en los plazos y formas establecidos.
- Comunicar cualquier incidencia o disconformidad durante la ejecución de los trabajos.
- Obtener los permisos o licencias que sean necesarios para la realización de las obras, cuando corresponda al cliente según la normativa local.
6. Precios, Impuestos y Forma de Pago
Los precios indicados en los presupuestos se expresarán en euros (€). Salvo indicación expresa en contrario, los precios están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al tipo vigente en cada momento.
Las formas de pago aceptadas (transferencia bancaria, efectivo, bizum u otras) se indicarán en el presupuesto. El retraso en el pago podrá dar lugar al devengo de intereses de demora conforme a la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
7. Garantía de los Trabajos
Los trabajos realizados cuentan con garantía conforme a la legislación española aplicable. En particular, y de acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE, Ley 38/1999) y el Código Civil:
- Defectos de acabado: 1 año desde la recepción de la obra.
- Defectos que afecten a la habitabilidad: 3 años desde la recepción.
- Defectos estructurales: 10 años desde la recepción (en su caso).
La garantía no cubre desperfectos causados por un uso inadecuado, modificaciones no autorizadas, falta de mantenimiento, agentes externos o desgaste natural de los materiales.
8. Propiedad Intelectual
El contenido de este Sitio Web (textos, imágenes, gráficos, diseño, logotipos) está protegido por derechos de propiedad intelectual e industrial. Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sin autorización expresa por escrito del titular.
Las fotografías de trabajos realizados son propiedad de Betanzos Construcciones y Obras o cuentan con la autorización de los clientes para su uso con fines de muestra y promoción.
9. Limitación de Responsabilidad
Betanzos Construcciones y Obras no será responsable de:
- Daños derivados del uso incorrecto de los materiales por parte del cliente tras la finalización de los trabajos.
- Daños causados por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito (catástrofes naturales, huelgas, etc.).
- Los contenidos de sitios web de terceros enlazados desde este Sitio Web.
- La disponibilidad continua e ininterrumpida del Sitio Web, ya que pueden producirse interrupciones por mantenimiento técnico.
- Daños indirectos, consecuentes o lucro cesante derivados de la contratación de servicios, salvo dolo o negligencia grave.
En todo caso, la responsabilidad máxima estará limitada al importe abonado por los servicios objeto de la reclamación.
10. Ley Aplicable y Jurisdicción
Los presentes Términos y Condiciones se rigen e interpretan conforme a la legislación española vigente, en particular:
- Código Civil español
- Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI-CE)
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de Defensa de los Consumidores y Usuarios
- Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (LOE)
Para la resolución de cualquier conflicto o controversia que pudiera surgir de la interpretación o ejecución de estos Términos, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales del domicilio del consumidor, sin renuncia a ningún fuero que pudiera corresponder conforme a la ley.
En caso de conflictos en línea, los consumidores residentes en la Unión Europea pueden acudir a la plataforma de resolución de litigios en línea de la Comisión Europea: ec.europa.eu/consumers/odr.
11. Modificación de los Términos
Betanzos Construcciones y Obras se reserva el derecho de modificar los presentes Términos y Condiciones en cualquier momento. Las modificaciones entrarán en vigor desde su publicación en el Sitio Web. El uso continuado del Sitio Web tras la publicación de cambios implicará la aceptación de los nuevos términos.